نموذج عقد لتصنيع أثاث المطبخ. اتفاقية تقديم خدمات التحميل والتفريغ وتجميع وتفكيك الأثاث والنقل

لإصلاح وترميم وإعادة تنجيد الأثاثفي شخص يتصرف على هذا الأساس، والمشار إليه فيما بعد بـ " عميل"، من ناحية، وفي الشخص الذي يتصرف على أساس، المشار إليه فيما بعد بـ " المنفذ"، ومن ناحية أخرى، المشار إليهما فيما يلي باسم "الطرفان"، فقد أبرما هذه الاتفاقية، فيما يلي " اتفاق"، حول ما يلي:

1. موضوع الاتفاقية

1.1. موضوع هذه الاتفاقية هو توفير المقاول للخدمات (المشار إليها فيما بعد باسم العمل) لإصلاح وترميم وإعادة تنجيد تنجيد أثاث العميل، والتي تتكون من (المشار إليها فيما يلي باسم الأثاث)، والعميل يتعهد بقبول ودفع ثمن العمل المنجز.

1.2 يتم تنفيذ العمل من قبل المقاول باستخدام المواد الخاصة به وهي: .

2. حقوق والتزامات الأطراف

2.1. يلتزم المؤدي بما يلي:

2.1.1. تحمل كاملا المسؤولية الماليةمن أجل سلامة أثاث العميل؛

2.1.2. إكمال العمل خلال الفترة الزمنية المحددة في البند 4.1 من هذه الاتفاقية؛

2.1.3. نقل نتيجة العمل إلى العميل في الوقت المتفق عليه؛

2.1.4. تصحيح جميع أوجه القصور التي تم تحديدها مجانًا وفي أسرع وقت ممكن؛

2.1.5. تنفيذ العمل باستخدام مواردهم ووسائلهم الخاصة، دون نقله إلى أطراف ثالثة؛

2.1.6. عند اكتشاف ظروف خارجة عن إرادة المقاول تهدد جودة أو قوة نتائج العمل المنجز، أو تؤدي إلى استحالة إنجازها في الوقت المناسب وقت محددوإخطار العميل على الفور بهذا الأمر، وتعليق تنفيذ العمل حتى تلقي التعليمات منه؛

2.2. يلتزم العميل بما يلي:

2.2.1. دفع ثمن العمل بالطريقة المنصوص عليها في القسم 3 من هذه الاتفاقية؛

2.2.2. أن تكون حاضرًا شخصيًا أو تضمن حضور ممثلك أثناء تسليم الممتلكات وقبولها؛

2.3. يحق للمؤدي:

2.3.1. أكمل العمل قبل الموعد المحدد وقدمه للعميل.

2.4. يحق للعميل:

2.4.1. في أي وقت قبل الانتهاء من العمل، رفض تنفيذ هذه الاتفاقية إذا أصبح من الواضح أثناء تنفيذ العمل أنه لن يتم إكماله بشكل صحيح وفي الوقت المحدد.

3. إجراءات الدفع وتكلفة العمل

3.1. التكلفة الإجمالية للعمل بموجب هذه الاتفاقية (سعر الاتفاقية) هي روبل، بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة.

3.2. تتم جميع المدفوعات بالروبل الروسي بالترتيب التالي:

3.2.1. خلال الأيام المصرفية من تاريخ توقيع هذه الاتفاقية، يقوم العميل بتحويل دفعة مقدمة قدرها٪ من سعر العقد إلى الحساب البنكي للمقاول.

3.2.2. في غضون الأيام المصرفية بعد اكتمال العمل بموجب هذه الاتفاقية وتوقيع الأطراف على شهادة قبول العمل، يقوم العميل بتحويل المبلغ المتبقي إلى الحساب المصرفي للمقاول.

3.2.3. سبب النقل مالعبارة عن اتفاقية موقعة وفاتورة للدفع.

3.2.4. يجب على المقاول أن يدفع للعميل غرامة قدرها٪ من سعر العقد عن كل يوم تأخير في إكمال العمل.

4. إجراءات ومواعيد إنجاز العمل وشروط التسليم والقبول

4.1. فترة استكمال العمل بموجب هذه الاتفاقية هي أيام من تاريخ نقل الأثاث إلى المقاول بموجب شهادة النقل والقبول واستيفاء العميل لشروط البند 3.2.1. الاتفاق الفعلي.

4.2. إذا، بمبادرة من العميل، تم تأجيل الموعد النهائي لإعادة العمل المكتمل، إذن موعد جديديجب أن تتم الموافقة على الإرجاع، بشرط امتثال العميل للبند 3.2.3 من هذه الاتفاقية، قبل أيام على الأقل.

4.3. في حالة تعليق العمل، وفقًا للفقرة 2.1.6، يتم تمديد فترة إكمال العمل طوال مدة هذا التعليق.

4.4. يلتزم العميل بفحص وقبول نتيجة العمل، وإذا تم العثور على أي أوجه قصور، يجب إخطار المقاول على الفور.

4.5. يتم تسليم وإرجاع الأثاث من قبل المقاول الصناديق الخاصةوبالقوة، دون مشاركة العميل.

5. مسؤولية الأطراف

5.1. يضمن المقاول الجودة العالية للعمل والمواد المستخدمة؛

5.2. في حالة الفشل في ضمان سلامة ممتلكات العميل المقبولة لتنفيذ العمل، يتحمل المقاول المسؤولية المالية الكاملة.

5.3. يقدم المقاول ضمانًا للعمل المنجز لمدة أشهر من لحظة توقيع الأطراف على شهادة القبول للعمل المنجز.

5.4. تحدث حالة الضمان فقط في حالة اكتشاف عيب تصنيعي مخفي و/أو عيب في المواد المستخدمة. في حالة حدوث ضرر ميكانيكي أو استخدام الأثاث لأغراض أخرى، ينكر المقاول التزامات الضمان.

6. الظروف القاهرة

6.1. يتم إعفاء الأطراف من المسؤولية عن الفشل الجزئي أو الكامل في الوفاء بالالتزامات بموجب هذه الاتفاقية إذا كان هذا الفشل نتيجة للظروف قوة قهريةالناشئة بعد إبرام العقد نتيجة للأحداث طارئالتي لا يستطيع الطرف توقعها أو منعها بتدابير معقولة.

6.2. تشمل القوة القاهرة الأحداث التي لا يستطيع الطرف المعني التأثير عليها ولا يكون مسؤولاً عن حدوثها، على سبيل المثال، زلزال أو فيضان أو إضراب أو مراسيم أو أوامر حكومية وكالات الحكومةالأعمال العسكرية مهما كانت طبيعتها والتي تعيق تنفيذ موضوع هذه الاتفاقية.

7. إجراءات حل النزاعات

7.1. يتم حل جميع النزاعات التي تنشأ بين الطرفين بموجب هذه الاتفاقية أو فيما يتعلق بها من خلال المفاوضات بين الطرفين.

يرجى ملاحظة أن اتفاقية الخدمة تم إعدادها وتدقيقها من قبل المحامين وهي نموذجية ويمكن تعديلها مع مراعاة الشروط المحددة للمعاملة. إدارة الموقع ليست مسؤولة عن صحة من هذه الاتفاقية، وكذلك لامتثالها للمتطلبات القانونية الاتحاد الروسي.

شراء وبيع الأثاث حسب المقاسات الخاصة بالعميل مع اختيار المواد الفردية.

موسكو " " __________________ 20__

يُشار إليه باسم البائع من ناحية ويشار إليه فيما بعد باسم المشتري، _________________________________________ _____________________________ من ناحية أخرى، قد أبرم هذه الاتفاقية على النحو التالي:

1. موضوع الاتفاقية

1.1. يتعهد البائع بأن ينقل إلى المشتري ملكية البضائع المحددة في المواصفة رقم ______ بتاريخ "" _______________ 20__، والتي تشكل جزءًا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية، ويتعهد المشتري بقبولها ودفع ثمنها خلال الفترة المحددة في هذه الاتفاقية. الاتفاق على مبلغ المال المحدد في المواصفات.

1.2. البضائع التي تخضع لهذه الاتفاقية غير متوفرة من البائع في وقت إبرام هذه الاتفاقية وسيتم طلبها من الشركة المصنعة (المورد) وفقًا للمعايير الفنية الفردية المتفق عليها مع المشتري في المواصفات، بناءً على رسم معتمد و/أو مشروع التصميم.

1.3. بناءً على طلب أحد الطرفين، يجوز تغيير المعايير الفنية الفردية للبضائع المتفق عليها بين الطرفين في الرسم أو المشروع (التصميم) خلال 24 ساعة من لحظة توقيع هذه الاتفاقية. في هذه الحالة، يقوم الطرفان بوضع مواصفات جديدة للاتفاقية، والتي تعكس التغير في السعر والمعايير الفنية وتوقيت نقل وتجميع البضائع.

2. شروط وإجراءات نقل البضائع إلى المشتري

2.1. يتم الدفع مقابل القياس الأول في وقت القياس ويتم تضمينه في التكلفة النهائية للبضائع (البند 8.1.). يتم تصنيع المنتجات خلال 30 يوم عمل (دون احتساب أيام العطل وعطلات نهاية الأسبوع). يعتبر تاريخ الوفاء بالتزام البائع هو تاريخ إخطار المشتري بالاستعداد لنقل البضائع من مستودع البائع عبر الهاتف المحدد عند إبرام الاتفاقية أو إرسال إشعار وفقًا للفقرة 6.2. الاتفاق الفعلي. وفي هذه الحالة يتم الاتفاق مع المشتري على تاريخ التسليم والتجميع على عنوان المشتري.

من الممكن إعادة جدولة تسليم البضائع بشرط الإخطار المناسب للطرف الآخر (البند 6.2). يجوز للمشتري تأجيل تاريخ التسليم المتفق عليه عن طريق إخطاره بذلك قبل التسليم بثلاثة أيام على الأقل، مع تحديد ذلك مصطلح جديد.

2.2. في حالة الاستلام الذاتي للبضائع من قبل المشتري من مستودع البائع، يجب على المشتري إزالة البضائع في موعد لا يتجاوز 5 أيام عمل من تاريخ استلام الإخطار من البائع بأن البضاعة جاهزة للشحن، والتي تحددها البند 2.1 من هذه الاتفاقية.

2.3. عند قبول البضائع، يلتزم المشتري أو ممثل المشتري المعتمد بالتحقق من كمية ونوعية البضائع. إذا تم اكتشاف منتج ذي جودة غير كافية أو تناقض بين تشكيلة أو كمية المنتج المحددة في المواصفات، أثناء القبول، يقوم المشتري أو ممثل المشتري المعتمد بتدوين ملاحظة مناسبة في المواصفات أو إرسال مطالبة عبر البريد الإلكتروني أو الهاتف مع تبادل لاحق للأصول.

2.4. قبول البضائع من قبل ممثل المشتري دون العلامة المحددة في البند 5.4. يعني الاتفاق مع نطاق المنتج وكميته وجودته.

2.5. يقوم البائع بتسليم المنتج المجمع أو المجمع جزئيًا إلى فريق التجميع، وبعد ذلك يكون فريق التجميع مسؤولاً عن تركيب المنتج. يلتزم المشتري عند بدء التجميع بتهيئة الموقع لظروف التجميع العادية والتأكد من سلامة ممتلكاته، وهي:

• - لا يتم تنفيذ أي أعمال بناء أو تشطيب في المبنى،
• - وجود مكان خالي من الأجسام الغريبة بمساحة لا تقل عن 6 متر مربع. م.
• - تم إزالة الأثاث القديم من الغرفة التي سيتم فيها التجميع،
• - الغرفة لديها القدرة على توصيل الأدوات الكهربائية.

يعتمد تاريخ الانتهاء من تجميع الأثاث على نطاق العمل (عدد عناصر الأثاث ومدى تعقيدها عمل إضافي).

يعد تسليم المنتج وتركيبه عملاً إضافيًا ولا يتم تضمينه في سعر العقد، ولكن يتم دفعه بشكل منفصل. يتم تنفيذ الأعمال الإضافية غير المحددة في هذا العقد من قبل فريق التجميع بشكل مستقل ويتم دفع ثمنها على النحو المتفق عليه مع المشتري.

2.6. يتم قبول البضائع من قبل المشتري نفسه أو من قبل أي شخص لديه توكيل كتابي من المشتري عن طريق التوقيع على نموذج تسليم البضائع.

2.7. التسليم - يتم قبول البضائع، التي يتم تجميعها وتعليقها بموجب شروط هذه الاتفاقية من قبل البائع، على مرحلتين:

2.8. في المرحلة الأولى، والتي تتم في لحظة نقل البضائع إلى المشتري، يتم التسليم والقبول حسب عدد الأماكن والتحقق من سلامة عبوة المصنع. لا يتم فتح عبوات المصنع، باستثناء المنتجات الزجاجية والواجهات وأسطح الطاولات ومنتجات القطع، التي يتم عدها وفحصها عند التسليم، ولن يتم قبول المطالبات المتعلقة بالكمية والجودة المتعلقة بها في المستقبل.

المنتجات المصنوعة من مواد طبيعية (الخشب الصلب) أو التي تستخدم قشرة الخشب الطبيعي قد يكون لها ظل مختلف قليلاً عن الظل الموجود في العينة المعروضة ونمط مختلف من نسيج قطع الخشب، وهو أمر نموذجي للمنتجات المصنوعة من مواد طبيعية ولا يمثل عيبًا .

لا يجوز للمشتري أن يفتح بشكل مستقل عبوة المصنع للبضائع المنقولة إليه ويلتزم بتسليم هذه البضائع إلى فريق التجميع بنفس الشكل الذي استلمها به.

إذا تم اكتشاف تلف في سلامة العبوة، يلتزم المشتري، مع ممثل البائع، بتفريغ المنتجات من هذه العبوة وفحصها وقبولها من حيث الكمية والجودة.

يتم التجميع بحضور المشتري أو من يفوضه، وإذا غابوا عند بدء العمل، لا يبدأ التجميع.

2.9. في المرحلة الثانية من التسليم والقبول والتي تتم عند الانتهاء من التجميع والتعليق وتركيب البضائع لدى المشتري، ويتم التسليم والقبول على أساس جودة وكمية البضائع المنقولة ومطابقتها لتصميم المشروع .

2.10. يتم توثيق نهاية المرحلة الثانية من التسليم وقبول البضائع بنموذج التسليم، الذي يعكس جميع أوجه القصور والتناقضات والتغييرات التي تم إجراؤها على المخطط.

2.11. يتم تسليم وقبول البضائع، التي يتم تجميعها وتعليقها بموجب شروط هذه الاتفاقية من قبل المشتري بشكل مستقل، في وقت نقل البضائع إلى المشتري وفقًا لعدد البضائع المنقولة وامتثالها لـ المواصفات. يتم توثيق نهاية التسليم وقبول البضائع بنموذج تسليم البضائع. يتم قبول المطالبات المتعلقة بجودة المنتج فقط في حالة وجود عبوة المصنع، والتي يتم الاحتفاظ بها حتى اكتمال التجميع.

2.12. تنتقل ملكية البضاعة من البائع إلى المشتري من لحظة تسليم البضاعة إلى المشتري، باستثناء البضائع المباعة بالأجل، حيث تنتقل ملكية البضاعة بعد ذلك دفع كاملتكلفة البضائع.

2.13. يتم تنفيذ العمل باستخدام المواد والمعدات والأدوات الخاصة بالمقاول.

2.14. يحق للمقاول جذب مقاولين من الباطن لأداء العمل الأنواع الفرديةالأعمال بموجب هذا العقد، في حين أن السيطرة على جودة هذه الأعمال تقع على عاتق المقاول.

3. إجراءات وشروط الدفع.

3.1 يمكن للمشتري أن يدفع ثمن البضائع التي ينقلها البائع إليه باستخدام خيارات الدفع التالية:

3.1.1. بمبلغ كامل 100% من تكلفة البضاعة عند إبرام الاتفاقية؛

3.1.2. بمبلغ لا يقل عن 70٪ من تكلفة البضاعة، وهو _________________ (______________________________________________________)، بالتزامن مع توقيع هذه الاتفاقية، والباقي من المبلغ المحدد في المواصفات قبل 5 أيام من نهاية الفترة المحددة لـ تصنيع البضائع المحددة في البند 2.1. اتفاق.

3.1.4. إجراء الدفع عن طريق التحويل المصرفي. يعتبر يوم الدفع هو اليوم الذي يتم فيه استلام الأموال في الحساب البنكي للبائع. في هذه الحالة، يتم تحديد وقت التسليم للبضائع المنصوص عليه في البند 2.1. يبدأ حساب هذه الاتفاقية من اليوم التالي ليوم الدفع.

3.2 يتم نقل البضائع من قبل البائع وقبول البضائع من قبل المشتري عن طريق تسليم البضائع إلى عنوان المشتري.

3.3. إذا كان من المستحيل انزلاق المنتج أو رفعه بسبب ذلك ميزات التصميمالمنزل (المباني)، يحتفظ البائع بالحق في رفض تنفيذ هذه الأعمال عن طريق تسليمها إلى المدخل. يجب على المشتري التحذير مسبقًا بشأن الأحجام غير القياسية للممرات من أجل اختيار البضائع بشكل صحيح.

3.4. تخزين البضائع في المستودع بعد الفترة المحددة في البند 2.2. من الاتفاقية، يدفعها المشتري بمعدل 0.1% يوميًا من تكلفة البضائع، ولكن ليس أكثر من 5% من تكلفة العمل بموجب هذه الاتفاقية.

3.5. لا يعفي دفع الغرامة الأطراف من الوفاء بالالتزامات المترتبة بموجب هذه الاتفاقية.

3.6. عملة الدفع – الروبل الروسي.

4. ضمانات البائع

4.1 يضمن البائع أن البضائع المنقولة بواسطته إلى المشتري بموجب هذه الاتفاقية يتم تصنيعها وفقًا للمعايير و المواصفات الفنيةبلد المنشأ والامتثال الكامل معايير الدولة(GOST) للاتحاد الروسي. فترة الضمان 12 شهرا.

4.2. يجوز للمشتري تقديم المطالبات المتعلقة بالعيوب في المنتج إذا تم اكتشاف العيوب خلال فترة الضمان إلى البائع أو الشركة المصنعة للمنتج.

4.3. قرر الطرفان أنه إذا تم العثور على عيوب في المنتج، فسيتم إزالتها من قبل فريق التجميع التابع للبائع خلال فترة لا تزيد عن 30 يوم عمل (الفترة المطلوبة لتصنيع قطع الأثاث وفقًا للفقرة 2.1 من الاتفاقية ) من تاريخ تقديم طلب المشتري (المادة 20 من قانون الاتحاد الروسي "بشأن حماية حقوق المستهلك").

5. مسؤولية الأطراف

5.1. لا يُسمح برفض المشتري غير المعقول لقبول البضائع المنصوص عليها في المواصفات.

5.2. في حالة انتهاك الموعد النهائي لتقديم البضائع المدفوعة بالكامل، يدفع البائع فائدة بمبلغ 0.01% ولكن ليس أكثر من 5% من تكلفة العمل.

5.3. بالنسبة للدفع المتأخر للبضائع، يدفع المشتري للبائع فائدة بنسبة 0.1% ولكن ليس أكثر من 5% من التكلفة غير المدفوعة للبضائع.

5.4. إذا تم التسليم بموجب هذه الاتفاقية في الوقت المحدد، ولكن تبين أن أيًا من عناصر البضائع تعرضت للتلف ميكانيكيًا أو لا تستوفي المواصفات، يتعهد البائع بإصلاحها أو استبدالها على نفقته الخاصة خلال 30 (ثلاثين) يوم عمل من تاريخ تقديم المطالبة.

5.5. في حالة انتهاك شروط التسليم و (أو) تجميع البضائع خلال الفترة المنصوص عليها في البند 2.1 من هذه الاتفاقية، يدفع البائع 0.1٪ من تكلفة التسليم و (أو) التجميع المدفوعة، بدءًا من تاريخ التسليم المحدد و (أو) تاريخ التسليم التجميع (البند 5 من المادة 28 من "قانون حماية حقوق المستهلك").

5.6. تكرار التسليم أو التجميع بسبب خطأ المشتري (بسبب غياب المشتري نفسه في مكان استلام البضائع أو الشخص الذي يتصرف على أساس توكيل كتابي، وإجراء تغييرات في التصميم في منطقة ​​​​المباني المخصصة لتركيب المنتج وفقًا للأبعاد الفردية للعميل) يتم دفعها بالإضافة إلى ذلك بمعدل مضاعف لأمين الصندوق البائع.

5.7. يتعهد المشتري باتخاذ التدابير بشكل مستقل لضمان سلامة ممتلكاته في المنطقة التي يتم فيها تنفيذ العمل من قبل فريق التجميع التابع للبائع (البند 2.5.).

5.8. المورد ليس مسؤولاً عن أي ضرر عرضي يسببه فريق التجميع أضرار ماديةممتلكات المشتري (أي جزء من الجزء الداخلي للمنزل، الأثاث، أغطية الجدران، الأسقف والأرضيات)، والتي لا يمكن نقلها من منطقة المكان أعمال التركيب، إذا حدث هذا الضرر بسبب فشل العميل في الالتزام بالبنود. 2.5. و5.7 من هذه الاتفاقية.

5.9. البائع ليس مسؤولاً عن تركيب المعدات التي اشتراها المشتري.

5.10. البائع غير مسؤول عن العمل الإضافي الذي يقوم به فريق التجميع غير المحدد في هذه الاتفاقية.

5.11. إذا رفض المشتري الاتفاقية خلال أكثر من 24 ساعة، من تاريخ إبرام هذه الاتفاقية حتى لحظة نقل البضائع، يتم إرجاع مبلغ الدفعة المقدمة للبضائع مطروحًا منه مصاريف البائع (البند 3 من المادة 497). من القانون المدني للاتحاد الروسي).

6. الإخطارات والرسائل

6.1. تكون الإخطارات إلزامية في الحالات التي تنص عليها هذه الاتفاقية، وكذلك عندما يطلب أحد الطرفين من الطرف الآخر إخطاره بشأن أي مسألة.

6.2. سيتم اعتبار الإشعارات مقدمة حسب الأصول إذا تم إرسالها عن طريق البريد المسجل أو البرقية أو الفاكس أو الرسائل الهاتفية، وكذلك باستخدام وسائل الاتصال الأخرى، إلى العنوان (رقم الهاتف) الذي قدمه المشتري عند إبرام هذه الاتفاقية.

6.3. في حالة إجراء تغييرات في التصميم على مساحة المبنى المخصص لتركيب المنتج وفقًا للأبعاد الفردية للعميل، يلتزم المشتري بما يلي: كلياالدفع للبائع مقابل العمل على تغيير تصميم المنتج.

7. حل النزاعات

7.1. سيتم حل جميع النزاعات والخلافات التي قد تنشأ عن هذه الاتفاقية أو فيما يتعلق بها، إن أمكن، من خلال المفاوضات بين الطرفين على أساس الاتفاق والتفاهم المتبادل. إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق أثناء المفاوضات، فيجب حل النزاع وفقًا للقواعد التشريع المدنيالترددات اللاسلكية.

8. شروط أخرى

8.1. يتم دفع الزيارة الأولى للقائمين بالقياس بشكل منفصل، وعند إبرام هذه الاتفاقية يتم تضمينها في التكلفة النهائية للمنتج.

8.2. تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ منذ لحظة التوقيع عليها وتكون سارية حتى يفي كل طرف بالتزاماته بموجبها بالكامل.

8.3. التعديلات وإنهاء هذه الاتفاقية ممكنة فقط في الحالات وبالطريقة المنصوص عليها القانون المدنيالاتحاد الروسي.

8.4. جميع التغييرات والإضافات على هذه الاتفاقية صالحة فقط إذا تم إجراؤها في الكتابةوتوقيعه من قبل الممثلين المعتمدين للأطراف.

8.5. تعتبر جميع ملاحق هذه الاتفاقية أجزاء لا يتجزأ منها.

8.6. تم تحرير هذه الاتفاقية من نسختين أصليتين باللغة الروسية ولكلا النسختين نفس الشيء قوة قانونية.

9. القوة القاهرة

9.1. يتم إعفاء الأطراف من المسؤولية عن الفشل الجزئي أو الكامل في الوفاء بالالتزامات بموجب هذه الاتفاقية إذا كان ذلك نتيجة لظروف قاهرة، وهي: الكوارث الطبيعية، والحرائق، والحظر، والأعمال العسكرية.

9.2. يلتزم الطرف الذي يتعذر عليه الوفاء بالتزاماته بموجب هذه الاتفاقية بإخطار الطرف الآخر على الفور بحدوث الظروف المذكورة أعلاه وإنهائها.

9.3. في حالة حدوث ظروف قاهرة، يحق لكل طرف إنهاء العقد وعدم تعويض الخسائر إذا استمرت هذه الظروف لأكثر من 3 أشهر.

9.4. إذا توقفت ظروف القوة القاهرة، يجب على الطرف الذي توقف عن الوفاء بالتزاماته بموجب هذه الاتفاقية أن يستأنف على الفور الوفاء بها ويخطر الطرف الآخر في غضون ثلاثة أيام.

رقم العقد

موسكو _________ 2018

« _____ », ويشار إليه فيما بعد باسم "العميل"، ويمثله ___________ , يتصرف على أساس الميثاق,من ناحية و «_______ "، والمشار إليه فيما يلي باسم "المقاول"، ويمثله ____________, يتصرف على أساس الميثاق,ومن ناحية أخرى، فقد أبرمت هذه الاتفاقية على النحو التالي.

1. موضوع الاتفاقية

1.1. بموجب هذه الاتفاقية، يتعهد المقاول، مقابل أجر، من
باسمها الخاص وعلى نفقة العميل، بتنفيذ أو تنظيم تنفيذ ما يلي
الخدمات: أ) المتعلقة بتنظيم تجميع الأثاث والتفكيك والعمل الإضافي مع الأثاث

ب) القيام بأعمال التجميع والتفكيك وغيرها من الأعمال المتعلقة بالأثاث في العنوان الذي يحدده العميل.

1.2. يتعهد العميل بدفع ثمن الخدمات المذكورة أعلاه.

2. واجبات الأطراف

2.1. العميل ملزم؛

2.1 .1. تقديم طلب إلى المقاول يوضح: طبيعة الأثاث؛ مواعيد العمل، الأماكن (العناوين، أرقام الاتصال).

2.2. يلتزم المؤدي بما يلي:

2.2.1. مراجعة طلب العميل وتقديم تأكيد بتنفيذه.

2.2.2. بموجب هذه الاتفاقية، لا تدخل في اتفاقيات مع أطراف ثالثة نيابة عنك.

2.2.3. اتخاذ جميع التدابير اللازمة لاحترام مصالح العميل وسلامة الأثاث.

3. إجراءات الدفع

3.1. نفقات المقاول المتعلقة بتنفيذ هذه الاتفاقية هي
يتم سدادها من قبل العميل بالكامل. ولهذا الغرض، يحدد المقاول
حساب تكلفة الخدمات المقدمة، وعلى أساسها يتم إصدار الفاتورة
قسط.

3.2. بعد الانتهاء من العمل، يتعهد العميل بدفع الفاتورة الصادرة عن المقاول، مععند استلام الفاتورة.

3.3. يتم تحديد تكلفة خدمات المقاول وفقًا للتعريفات المتفق عليها والملحقة بالاتفاقية*.

3.4. بناء على طلب العميل، يتعهد المقاول بتقديم شهادة إنجاز العمل، وفقا ل
نتائج العمل المنجز وكذلك فاتورة الدفع. يتعهد العميل بالدفع
خدمات المقاول عند استلام الفاتورة وتوقيع العقد
الأعمال المنفذة.

4. مسؤولية الأطراف

4.1. المقاول هو المسؤول عن فقدان أو تلف الأثاث الذي يحدث
عند وفائه بالتزاماته بموجب العقد وقبل التسليم إلى المستلم، ما لم يثبت أن الضرر قد حدث بسبب ظروف لم يتمكن المقاول من منعها ولم يتوقف القضاء عليها.

4.2. يتم تعويض الضرر من قبل المقاول بالمبلغ التالي:

- في حالة الخسارة - بمقدار قيمتها؛

– في حالة تلف الأثاث – بالقدر الذي انخفضت به قيمته.

5. ظروفقوة قهرية

5.1. يتم إعفاء الأطراف من المسؤولية عن الفشل الجزئي أو الكامل في الوفاء بالالتزامات بموجب هذه الاتفاقية إذا كان الفشل نتيجة لظروف قاهرة نشأت بعد إبرام هذه الاتفاقية نتيجة لأحداث غير عادية لم يتمكن الطرفان من توقعها أو منعها من خلال تدابير معقولة.

6. مدة العقد

6.1. تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ منذ لحظة توقيعها وتكون سارية المفعول وفقًا لها

6.2. يجوز إنهاء العقد مبكراً باتفاق الطرفين، أو بواسطة
انتهاء الصلاحية 5 (خمسة أياممنذ اللحظة التي يقدم فيها أحد الطرفين طلبًا للإنهاء
الاتفاقية، بشرط الوفاء الكامل من قبل الأطراف بالتزاماتهم بموجب هذه الاتفاقية
اتفاق.

6.3. جميع التغييرات والإضافات صالحة فقط إذا كانت
تكون مكتوبة وموقعة من قبل الطرفين.

7. عناوين, التفاصيل والتوقيعات

المنفذ:

من المقاول____________________________

عميل:

من العميل_________________________

عقد التصنيع هو نوع شائع إلى حد ما. المعاملات المدنية. على سبيل المثال، تحتاج إلى صنع أثاث أو شيء ما لمنزلك، وفي هذه الحالة لا بد من إبرام عقد التصنيع. لقد حصل هذا النوع من معاملات القانون المدني على تنظيم تشريعي واضح خاص به. وينظم على وجه الخصوص هذا النوع من العقود، وهو مخصص للمقاولات. ما هي الميزات التي تتمتع بها هذه الاتفاقية؟

ميزات إعداد المستندات

موضوع عقد التصنيع

وبموجب هذه الاتفاقية، يلتزم أحد الطرفين بالوفاء عمل معينحسب طلب العميل ونقل نتائج العمل إليه، ويتعهد العميل بدفع ثمن نتيجة العمل.

ومن الناحية العملية، فإن فناني الأداء هم في الأساس شركات تقدم خدمات في هذا المجال. ولكن يمكن أن يكون المؤدي أيضًا أفرادًا.

بعض الملامح

عند تنفيذ العمل، يستخدم المقاول الوسائل والمواد الخاصة به. ولكن قد ينص العقد على التزام العميل بتوفير المواد والأصناف اللازمة للعمل.

يقوم المقاول بتوزيع العمل بشكل مستقل ويختار طرق تنفيذها. ولكن قد ينص العقد على تنفيذ العمل وفق الطرق التي يحددها العميل.

مهم!وبناء على هذه الاتفاقية فإن ملكية نتائج العمل تكتسب من قبل العميل وليس المقاول.

ما يجب مراعاته

يجب أن يشير عقد التصنيع بشكل واضح إلى السلعة التي يجب على المقاول تصنيعها.

مهم!من الناحية العملية، في بعض الحالات، تكون هناك حاجة إلى رسومات تخطيطية أو رسوم بيانية لإنشاء عنصر ما. وفي هذه الحالة تعتبر جزءاً لا يتجزأ من العقد، ويجب على المقاول إنجاز العمل وفقاً للمخططات والرسومات.

من الناحية العملية، في كثير من الأحيان، قامت الشركات التي تقدم خدمات التصنيع لعناصر معينة بتطوير كتالوجات ونسخ. عند طلب عنصر من الكتالوج، يجب أن تتوافق النتيجة النهائية معه بالكامل.

مهم!عند إبرام العقد، يجب إيلاء اهتمام خاص لتوقيت العمل.

هناك عدة مواعيد نهائية:

• وقت الإنتاج للعنصر المطلوب؛
• فترة إخطار العميل بجاهزية الطلب؛
• يقدر وقت التسليم.

يجب الاتفاق على كافة المواعيد المذكورة أعلاه والمنصوص عليها في العقد.

في بعض الحالات، وبالنظر إلى تفاصيل الطلب، قد لا تكون هناك حاجة إلى التسليم فحسب، بل قد يلزم أيضًا تثبيت العنصر. كقاعدة عامة، تقع مسؤولية التركيب والتركيب على عاتق المقاول. ولكن يجب على العميل تجهيز الغرفة لتركيب السلعة المطلوبة، وكذلك توفير الأدوات والمواد اللازمة إذا لزم الأمر.

مهم!عند قبول الطلب، يجب عليك التوقيع على شهادة القبول، التي تشير إلى وقت ومكان القبول.

إذا كانت نتائج العمل لا تتوافق مع العقد أو المخططات (الرسومات) فيتم الإشارة إلى ذلك في شهادة قبول العمل. في هذا المستندومن الضروري أيضًا الإشارة إلى أوجه القصور إن وجدت.

ويجب أن يشير نص العقد أيضًا إلى فترة الضمان، إن وجدت.

النقطة التالية التي يجب الانتباه إليها عند إبرام العقد هي مبلغ الدفع للمقاول. لا يتكون هذا المبلغ من تكلفة تصنيع السلعة فحسب، بل يشمل أيضًا تكلفة التسليم وأعمال التركيب.

مهم!عند تحديد مبلغ الدفع، من الضروري أن نأخذ في الاعتبار أن هذا المبلغ يعتبر دخل المؤدي من وجهة النظر التشريعات الضريبيةويتم فرض ضرائب عليها.

وثيقة عينة مكتملة

اتفاق
للتصنيع (أثاث الخزانات، المعدات التجارية)
№

______________ "___" _____________ 201__

يُشار إليه فيما يلي باسم المقاول، ويمثله _______________________________________، والذي يتصرف على أساس الميثاق، من ناحية، و__________________________ ويشار إليه فيما بعد باسم العميل، ويمثله _____________________________________، والذي يتصرف على أساس الميثاق، من ناحية أخرى، وقد أبرمت هذه الاتفاقية على النحو التالي:

1. موضوع الاتفاقية

1.1. يتعهد المقاول بتنفيذ أعمال تصنيع أثاث الخزانات و/أو المعدات التجارية(المشار إليه فيما يلي باسم "المنتج") ونقل نتيجة العمل إلى العميل، ويتعهد العميل، وفقًا لشروط هذه الاتفاقية، بقبول المنتج ودفع ثمنه، من حيث الكمية والاكتمال والتكوين وفقا للرسم والمواصفات.

1.2. يتم الاتفاق على نوع المنتج والكمية والاكتمال والتكوين والمواد من قبل الأطراف في المخطط والمواصفات، والتي تعد جزءًا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية.

1.3. بعد إبرام العقد، يُسمح بأي تغييرات في المواصفات والمخطط فقط على أساس قياسات التحكم. يجب أن تنعكس أي تغييرات في كتابةوتوقيعها من قبل العميل.

2. الجودة والضمانات

2.1. يجب أن تتوافق جودة المنتج المُصنَّع مع شروط العقد.

2.2. يتم تصنيع المنتج طبقاً للعينات المعروضة للمراجعة في صالة عرض المقاول. يجب أن يتوافق المنتج المنقول إلى العميل مع عينات المعرض.

2.3. يحدد المقاول فترة ضمان مدتها _____ شهرًا للمنتج المُصنَّع. , والتي يتم حسابها من لحظة قبول المنتج من قبل العميل.

2.4. يلتزم العميل بالامتثال لقواعد تشغيل وتخزين المنتج المصنع. لا ينطبق الضمان على حالات انتهاك العميل لقواعد تشغيل المنتج أو تخزينه أو نقله (أثناء الاستلام)، أو العيوب الناشئة بسبب تصرفات أطراف ثالثة أو القوة القاهرة.

3. حقوق والتزامات الأطراف

3.1. يلتزم المقاول بأن ينقل إلى العميل منتجًا بالجودة المناسبة بالكمية المطلوبة والاكتمال والتكوين وفقًا للمواصفات والرسم التخطيطي المعد على أساس قياس التحكم المتفق عليه مع العميل.

3.2. يتم الاتفاق على وقت إنتاج المنتج من قبل الأطراف في المواصفات. إذا لم يلتزم المقاول بالموعد النهائي لأسباب خارجة عن إرادته (تسليم المواد في الوقت المناسب، وما إلى ذلك)، فيحق له تأجيل تاريخ إنتاج المنتج لمدة تصل إلى 5 أيام عمل مع إخطار إلزامي إلى العميل (شفهيًا عبر الهاتف المشار إليه في المواصفات) في موعد لا يتجاوز 3 أيام قبل تاريخ الإنتاج المحدد.

3.3. قبل أن يحين موعد إنتاج المنتج، يقوم المقاول بإخطار العميل بجاهزية المنتج ويحدد مكان ووقت التسليم إذا كان العميل قد طلب التسليم.

3.4. يجب على العميل، في حالة تغيير المكان و/أو وقت التسليم، إخطار المقاول بذلك قبل 24 ساعة على الأقل والاتفاق معه على الوقت الجديد و/أو مكان التسليم.

3.5. يلتزم المقاول بتسليم المنتج النهائي إلى العميل في المكان المحدد (في المواصفات) خلال 3 أيام عمل من تاريخ إخطار العميل بجاهزية المنتج، بشرط سداد العميل كامل المبلغ وفقًا لـ . يمكن تسليم المنتج، وفقًا لتقدير المقاول، في شكل مفكك، نظرًا لأنه لا يمر عبر المداخل في شكل مجمع، وكذلك في حالة تسليم المنتج على مسافة إلى الوجهة أكثر من _____ كم. إذا لم يقم المقاول بتسليم المنتج المصنع إلى العميل خلال الفترة المحددة، أو لم يسلمه بالكامل، فإنه ملزم بالاتفاق مع العميل على تاريخ تسليم (نقل) جديد للمنتج، والذي لا يمكن أن يتجاوز 3 أيام .

3.6. إذا كان هناك طلب لخدمات التثبيت، فسيتم تثبيت المنتج من قبل المقاول. عند تثبيت المنتج في مقر العميل، يحق للمقاول تنفيذ العمل باستخدام الأدوات الكهربائية. يرتبط العمل المنجز أثناء عملية التثبيت حتمًا بالضوضاء وتكوين الغبار ونشارة المواد بالإضافة إلى إطلاق الروائح المميزة.

3.7. يلتزم العميل بإعداد المبنى لأعمال التركيب (تغطية الأثاث والأرضيات والأجهزة المنزلية لتجنب التلف وإزالة العناصر غير الضرورية) وتفكيك الأثاث القديم. إذا كان من المستحيل تثبيت المنتج بشكل صحيح بسبب الأسطح غير المستوية (الأرضيات والجدران والأسقف) في مقر العميل، فإن العميل ملزم بإزالة أوجه القصور هذه بشكل مستقل.

3.8. في حالة عدم وجود طلب لتركيب المنتج، يتم تنفيذ التركيب والتجهيز والتشذيب للمنتج في الموقع من قبل العميل بشكل مستقل وعلى نفقته.

3.9. في حالة فشل التسليم بسبب خطأ العميل، يتم دفع إعادة التسليم من قبل العميل بمبلغ ________ روبل، أو يقوم العميل بنفسه وعلى نفقته الخاصة بإزالة المنتج من المكان المحدد من قبل المقاول في الوقت المتفق عليه.

3.10. يحتفظ المقاول بالحق في تسليم المنتج إلى العميل مبكرًا، بعد أن اتفق معه مسبقًا (شفهيًا عبر الهاتف المحدد في المواصفات) على تاريخ ووقت التسليم.

3.11. يتم توثيق قبول المنتج بشهادة قبول للعمل المنجز، موقعة من الطرفين. منذ لحظة التوقيع على شهادة قبول العمل المنجز، يعتبر المقاول قد أوفى بجميع التزاماته بموجب هذه الاتفاقية.

3.12. يلتزم العميل بفحص المنتجات وقبولها من حيث الكمية والجودة والاكتمال والتكوين والتوقيع على شهادة القبول للعمل المنجز. عندما يتم تسليم المنتج وتركيبه من قبل المقاول، يتم التوقيع على شهادة القبول للعمل المنجز من قبل الطرفين بعد الانتهاء من التثبيت. عند استلام المنتج النهائي على نفقتك الخاصة، يتم توقيع شهادة قبول العمل المنجز من قبل الطرفين في المكان الذي تم استلام المنتج فيه.

3.13. في حالة رفض العميل بشكل غير معقول التوقيع على شهادة قبول العمل المنجز، يعتبر المنتج منقولاً إلى العميل بالجودة والكمية والاكتمال والتكوين المناسبين، ويعتبر المقاول قد أوفى بالتزاماته.

3.14. إذا حدد العميل، عند قبول المنتج، وجود تناقضات في الجودة والكمية والاكتمال والتكوين، فيجب الإشارة إلى ذلك وفقًا لذلك في شهادة القبول للعمل المنجز. يلتزم المقاول بالنظر في هذه المطالبات خلال 10 (عشرة) أيام عمل. إذا تبين أن المطالبة لا أساس لها من الصحة، يرفض المقاول الاستجابة لها كتابيًا. إذا كانت المطالبات مبررة وتم نقل المنتج إلى العميل من حيث الجودة أو الكمية أو التكوين أو الاكتمال الذي لا يتوافق مع شروط العقد، يتعهد المقاول بإزالة أوجه القصور خلال ________ يوم عمل من تاريخ تقديم المطالبات.

انتباه!بعض المواد الاستهلاكية لها أبعاد قياسية (العرض) ولا يمكن للمقاول تغييرها، ويتم تصميم وتصنيع المنتج مع مراعاة هذه الأبعاد القياسية. عناصر الزاوية لوحدات المطبخ (طاولات الزاوية، الخزانات، خزائن الحائط الزاوية) تصنع زاوية قدرها 90 درجة، وأثناء التثبيت، لا يتم ضبط عناصر الزاوية على الميزات المحددة للمبنى.

باتفاق الطرفين، لا يمكن إزالة هذه العيوب إلا من خلال التوقيع المتبادل على اتفاقية إضافية من قبل الطرفين.

4. الملكية

4.1. ينتقل حق الملكية وخطر الوفاة العرضية إلى العميل منذ لحظة نقل المنتج النهائي إليه (التوقيع على شهادة قبول العمل المنجز).

5. سعر العقد وإجراءات الدفع

5.1. المبلغ الإجمالي للعقد هو: ________________ (__________________________________) روبل، بما في ذلك. ضريبة القيمة المضافة 18%

5.2. يتم تحديد أسعار المواد وخدمات العمل والتوصيل وفقاً لقائمة الأسعار السارية وقت إبرام العقد. يتم تحديد مبلغ العقد في المواصفات، التي تعد جزءًا لا يتجزأ من هذا العقد. السعر المعروض نهائي ولا يمكن تغييره إلا عن طريق اتفاقية اضافيةالجانبين

5.3. يتم السداد من قبل العميل عن طريق تحويل 80% من الدفعة المقدمة كدفعة مقدمة إلى الحساب البنكي للمقاول

5.4. يقوم العميل بدفع نسبة الـ 20% المتبقية قبل بدء أعمال التركيب مباشرة بعد تلقي المعلومات من المقاول حول جاهزية المنتج.

5.5. يعتبر المنتج مدفوعًا في لحظة استلام الأموال إلى الحساب البنكي للمقاول بمبلغ 100٪.

6. مسؤولية الأطراف

6.1. إذا رفض العميل تنفيذ العقد قبل نقل المنتج المصنع إليه، يلتزم العميل بدفع جزء من السعر المحدد للمقاول بما يتناسب مع جزء العمل المنجز قبل استلام إشعار رفض تنفيذ العقد، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، العمل على تفاصيل الرسم والقياسات وخدمات التصميم والمواد التكلفة المستهلكة، بالإضافة إلى تعويض المقاول عن النفقات المتكبدة حتى هذه اللحظة من أجل الوفاء بالعقد، إذا لم تكن مدرجة في الجزء المحددعمل.

6.2. في حالة التأخير في سداد ثمن المنتج النهائي لمدة تزيد عن 5 أيام، يدفع العميل للمقاول رسومًا لتخزين المنتج بمبلغ 0.1% من تكلفة المنتج عن كل يوم تخزين.

6.3. في حالة عدم الالتزام بالمواعيد النهائية لإنتاج المنتج، يجب على المقاول أن يدفع للعميل غرامة قدرها 0.1٪ من تكلفة المنتج عن كل يوم تأخير.

7. القوة القاهرة

7.1. يُعفى الطرفان من المسؤولية عن الفشل الجزئي أو الكامل في الوفاء بالالتزامات بموجب هذه الاتفاقية إذا كان هذا الفشل نتيجة لظروف قاهرة (حالات الطوارئ والظروف غير المتوقعة) التي نشأت بعد إبرام هذه الاتفاقية، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الحريق والفيضانات والزلازل وقرارات الهيئات والأجهزة الحكومية حكومة محليةإذا أثرت هذه الظروف بشكل مباشر على تنفيذ هذه الاتفاقية.

7.2. في حالة حدوث قوة قاهرة، يجب على كل طرف إخطار الطرف الآخر كتابيًا على الفور. يجب أن يحتوي الإشعار على معلومات حول طبيعة الظروف وكذلك مستندات رسميةوالتصديق على وجود هذه الظروف، وإذا أمكن، تقييم تأثيرها على قدرة الطرف على الوفاء بالتزاماته بموجب هذه الاتفاقية.

7.3. في حالات الظروف القاهرة، يتم تأجيل الفترة التي يتعين على الطرف الوفاء فيها بالتزاماته بموجب هذه الاتفاقية بما يتناسب مع الوقت الذي تستمر فيه هذه الظروف وعواقبها.

8. أحكام ختامية

8.1. تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ منذ لحظة التوقيع عليها وتكون سارية حتى يفي الطرفان بالتزاماتهما بالكامل.

8.2. يتعهد المقاول بتنفيذ كافة العمل الضروريعند إعداد المواصفات، وإضفاء الطابع الرسمي عليها بشكل صحيح وتقديمها إلى العميل للموافقة عليها. بمجرد الموافقة على المواصفات والتصميم، لا يمكن إجراء أي تغييرات أو إضافات إلا كتابيًا وتوقيعها من قبل الطرفين.

8.3. يحق للعميل رفض تنفيذ العقد في أي وقت مع مراعاة الشروط المنصوص عليها.

8.4. الرفض الأحاديمن تنفيذ العقد مسموح به في حالة حدوث انتهاك كبير لشروط العقد من قبل أحد الطرفين. الانتهاكات الجسيمة من جانب المقاول هي:

• نقل المنتجات ذات الجودة غير الكافية والعيوب التي لا يمكن إزالتها خلال 20 يوم عمل.
• الفشل المتكرر في الالتزام بالمواعيد النهائية لتسليم المنتج.

8.5. يتم التعرف على الانتهاكات الجسيمة من جانب العميل على النحو التالي:

• انتهاك شروط الدفع.
• الفشل المتكرر في إزالة المنتجات من مستودع المورد.

8.6. في حالة تغيير العنوان أو التفاصيل المصرفيةيلتزم الطرفان بإخطار بعضهما البعض بهذا الأمر كتابيًا (بالفاكس) خلال 5 (خمسة) أيام عمل من تاريخ التغيير.

8.7. وفي جميع النواحي الأخرى التي لا تنظمها شروط هذه الاتفاقية، سوف يسترشد الطرفان بالتشريعات الحالية.

8.8. يتم حل جميع النزاعات والخلافات التي قد تنشأ أثناء تنفيذ هذه الاتفاقية من خلال المفاوضات. إذا كان من المستحيل حلها مسألة مثيرة للجدلومن خلال المفاوضات، يتم تقديم النزاع إلى المحكمة للنظر فيه بالطريقة المنصوص عليها في التشريعات الحالية.

8.9. تم تحرير الاتفاقية من نسختين متساويتين في القوة القانونية، واحدة لكل من الطرفين.

9. عناوين وتوقيعات الأطراف

المنفذ:	عميل:

توقيعات الأطراف:

__________________ / ________ _________________ / ________