أوفى المورد بالتزاماته بموجب العقد المبرم وفقًا لقانون 44-FZ. ومع ذلك ، لا يوقع العميل على مستندات القبول ولا يتعجل الدفع. ما هي الآليات المتاحة لمنفذ العقد للتأثير على العميل؟
لا يغلق العميل الصفقة
يجب إكمال أي عقد أو مرحلته المنفصلة عن طريق "إغلاق" المستندات ، على سبيل المثال ، فعل القبول. تُعد هذه الوثيقة بمثابة الأساس للنظر في تنفيذ العقد ودفع تكاليف خدمات المورد.
مثال. قدم المقاول للعميل خدمات لتجهيز المباني. وفقًا لشروط العقد ، كان عليه إخطار العميل عن طريق البريد الإلكتروني أو في جاري الكتابةحول المعالجة القادمة. ومع ذلك ، في أحد المواقع ، أجرى المورد المعالجة دون هذا الإخطار. ونتيجة لذلك ، اعتبر العميل أن العمل لم يتم وانتهى ورفض قبوله.
إذا كان العميل لا يريد التوقيع على مستندات القبول ، فإن أوضح شيء يجب فعله هو الاتصال به ومعرفة ما يجري. في حالة عدم رضاه عن نتائج تنفيذ العقد ، يجب عليه إرسالها إلى المورد رفض مسبب للقبول. لا يتم تنظيم شكله ، ولكن في بدون فشليجب أن تسرد الانتهاكات المحددة التي تمنع قبول السلع أو الخدمات. يجب أن يتلقى المورد مثل هذا المستند من العميل قبل انتهاء الفترة المخصصة لقبول نتيجة تنفيذ العقد.
إذا تلقى المورد مثل هذا المستند ، فإنه يقرر ما إذا كان يمكنه تلبية متطلبات العميل و القضاء على الانتهاكات المحددة. ولكن يحدث أن العميل لا يرسل مثل هذا المستند. في هذه الحالة ، لم يبق شيء سوى الكتابة إليه مطالبة. سيتعين على المورد أن يفعل الشيء نفسه إذا لم يوافق على استنتاجات العميل بشأن الانتهاكات. يتم وضع المطالبة في شكل حر مع بيان بجميع الظروف والحقائق.
إذا لم يتصل العميل
الخيار الأفضل وغير المؤلم هو معرفة كل شيء والموافقة عليه. علي أية حال هي ليست دائما "ممكنة. افترض أن العميل لا يستجيب للمطالبات ولا يبلغ عن سبب عدم رغبته في التوقيع. في هذه الحالة ، يجب عليك التوقيع عليها من جانبك وإرسالها بالبريد إلى العميل. إذا لم يكن هناك رد فعل مرة أخرى ، فسيتعين عليك التقدم إلى محكمة التحكيم.
الزبون لا يريد أن يدفع
تنص المادة 34 من القانون 44-FZ على أنه يجب على العميل دفع عقد الدولة خلال 30 يومامن تاريخ توقيع وثيقة القبول. إذا تم تنفيذ العقد من قبل كيان من بين SMP أو SONO ، فسيتم تقليل فترة السداد إلى 15 يوم. في حالة التأخير في الحقن ، يتم تقديم غرامة وفقا للفقرة 5 من المادة 34.
لذلك لا يدفع العميل. في هذه الحالة ، يتصرف المورد وفقًا للمخطط الموضح أعلاه - يكتب له مطالبة. إذا لم يتم استلام أي مدفوعات بعد ذلك ، يحق لمنفذ العقد التقدم إلى المحكمة بحيث يلزم العميل بالدفع.
ومع ذلك ، يمكن أن تساعد بعض الآليات في بعض الأحيان إجراءات ما قبل المحاكمة. لا تنس أن العميل وفقًا لـ 44-FZ هو هيكل يعمل بأموال الميزانية. لذلك ، يمكن أن تكون فعالة للغاية مناشدة سلطة أعلى. على سبيل المثال ، إذا تم إبرام العقد مع مدرسة ، فعليك الاتصال بالمكتب الإقليمي لوزارة التربية والتعليم. تحتاج إلى تأليف نداء مكتوبحيث يتم ذكر جميع الظروف. على وجه التحديد ، لوصف أن عميلًا معينًا لا يدفع مقابل العقد المكتمل ، في إشارة ، على سبيل المثال ، إلى الغياب في الميزانية مال. واطلب من السلطة العليا شرح الوضع الحالي وتسويته.
يمكن تقديم استئناف مماثل في حالتين:
- في الجهاز مفوض حقوق رواد الأعمالفي هذه المنطقة؛
- إلى التمثيل المحلي للجبهة الشعبية لعموم روسيا (ONF has فرع "للمشتريات العادلة").
وبالتالي ، إذا لم يقم العميل بتحويل الأموال بموجب العقد ، فإن المورد لديه عدة طرق للتأثير عليه إجراء ما قبل المحاكمة. إذا لم يساعد ذلك ، فسيتعين عليك التقدم إلى محكمة التحكيم.
"إذا كان من الجيد المساومة ، فعندئذٍ مرتين سيكونان ثلاثة"
للوهلة الأولى ، يبدو أن المشاركة في مزادات الولاية / البلدية هي حدث مفيد من جميع النواحي. يحصل مقدم العطاء ، المعترف به باعتباره الفائز ، على إمكانية الوصول إلى أموال الميزانية ، وفقًا للشروط التي اقترحها لتنفيذ أمر الولاية (البلدية) (المشار إليه فيما يلي باسم "أمر الولاية" ، " عميل الدولة»).
من المفترض أنه قبل قرار المشاركة في مزاد معين ، قام المشارك بتحليل وحساب جميع التكاليف المحتملة المرتبطة بتنفيذ الأمر ، والمخاطر ، والأرباح المطلوبة.
لكن المشارك أمر الدولةمن الضروري أن تكون مستعدًا لحقيقة أن ظروفًا "غير متوقعة" تنشأ غالبًا أثناء تنفيذ أمر ما (على سبيل المثال ، عدم توفر المباني التي يجب على المقاول تركيب المعدات فيها بموجب العقد ؛ ورفض المستلم بموجب العقد لقبول السلع ، والعمل المنجز ، والخدمات المقدمة ؛ عدم استلام الأموال من الميزانية للدفع بموجب العقد ، وما إلى ذلك) ، مما يؤدي إلى تدهور كبير في وضع المقاول لمثل هذا الطلب ولا يقلل فقط من مبلغ الربح مقارنة بما هو عليه متوقع ، ولكن أيضًا لا تسمح للمقاول بتلقي الدفع بموجب العقد لفترة طويلة من الزمن.
كيف في هذه القضيةتتصرف مع المؤدي؟ ماذا تفعل عندما لا يدفع العميل الحكومي مقابل البضائع المسلمة والعمل المنجز والخدمات المقدمة بسبب نقص تمويل الميزانية؟ هل من الواقعي سداد التكاليف الإضافية التي تكبدها المقاول أثناء تنفيذ العقد ، والتي لم يتم تضمينها في سعر العقد؟
ضع في اعتبارك الإجابات على هذه الأسئلة وغيرها بناءً على الأحدث الأحكام.
1. يجب على العميل الدفع وفقًا لشروط العقد
(البند 9. المادة 9 من القانون الاتحادي "بشأن تقديم أوامر توريد السلع وأداء العمل وتوفير الخدمات للدولة و الاحتياجات البلدية"رقم 94-FZ)
غالبًا في النص عقد حكومييمكنك تلبية الشرط التالي: "سيتم تنفيذ الدفع لعقد الدولة من قبل العميل الحكومي وفقًا للشروط المنصوص عليها في هذا العقد الحكومي ، ولكن عندما يصبح التمويل المستهدف من الميزانية متاحًا ". بغض النظر عما إذا كان هناك مثل هذا الشرط في نص العقد أم لا ، فإن العميل في كثير من الأحيان ، يرفض دفع غرامة لانتهاك شروط الدفع بموجب العقد ، يشير إلى نقص التمويل من الميزانية كظرف مبيناً عدم خطأه في تأخير السداد. المحكمة رأي مختلف.
قرار FAS المنطقة الشمالية الغربيةبتاريخ 21/1/2013 في القضية ن A56-72207 / 2011
جوهر الخلاف
أوفى المقاول بالتزاماته بموجب العقد في ضبط الوقتوهو ما تؤكده مواد القضية المعروضة في المحكمة. في الوقت نفسه ، دفع العميل الحكومي ثمن البضائع المنقولة وقدم الخدمات في وقت غير مناسب ، فيما يتعلق بفرض المقاول غرامة قدرها 1،899،045 روبل بموجب العقد. 15 كوب. وتقدمت بطلب إلى محكمة التحكيم لاستردادها.
استوفت المحاكم الابتدائية والاستئنافية المتطلبات المنصوص عليها في كليا، والاعتراف بها كما يبررها القانون والحجم.
كما وجدت محكمة النقض عدم وجود أسباب لإلغاء الإجراءات القضائية المطعون فيها.
بدوره ، في الطعن بالنقض ، الدولة العميل يشير إلى حقيقة أن دفع الالتزامات لضمان أدويةوالمنتجات الغرض الطبيوصلت الأموال الفيدرالية في وقت متأخر. لذلك ، فإن التأخير في سداد الالتزامات حدث بدون خطأ من العميل الحكومي. في رأيه ، عدم تخصيص الأموال من الميزانية لعميل الدولة ، والتي ، حسب الحالة ، لا يحق لها النشاط الريادي، وبالتالي حرمانه من مصادر الدخل الأخرى ، يمكن الاعتراف به كظرف يشير إلى أنه غير مذنب بتأخير الدفع مقابل الخدمات المقدمة.
وجدت المحاكم أنه لا توجد أسباب لإعفاء العميل الحكومي من دفع العقوبة القانونية فيما يتعلق بأحكام الفقرة 1 من المادة 401 من القانون المدني للاتحاد الروسي في هذه الحالة. لذلك ، لم يقدم العميل دليلًا على أن التأخير حدث بسبب الظروف قوة قهريةأو بسبب خطأ الطرف الآخر.
بالإضافة إلى ذلك ، أشارت المحاكم بشكل صحيح إلى أن فشل الدولة العميل في تلقي الأموال من ميزانية الاتحاد أو الفيدراليةلا يمكن أن يكون أساسًا لإعفاء العميل من المسؤولية عن الوفاء غير المناسب بالالتزامات المنصوص عليها في العقد.
2 - إجراء التعويض من قبل المقاول بموجب العقد عن الخسائر الناجمة عن أداء أو إنهاء عقد توريد السلع لتلبية احتياجات الدولة أو البلدية (المادة 527 ، المادة 533 من القانون المدني للاتحاد الروسي)
بواسطة قاعدة عامة، يجب على الشخص الذي يطالب بالتعويضات إثبات حقيقة انتهاك الطرف المقابل للالتزامات ، ووجود الخسائر المتكبدة ومقدارها ، السببيةبين مخالفات الطرف المقابل وخسائره. في الوقت نفسه ، يحق للطرف المقابل الذي انتهك الالتزام إثبات أنه غير مذنب بالتسبب في خسائر إذا كان الجرم ، وفقًا للمادة 401 من القانون المدني للاتحاد الروسي ، شرطًا للمسؤولية.
يجب أن يتذكر منفذ الأمر ما يلي:
يعد إبرام عقد الدولة أو البلدية إلزاميًا للمورد (المنفذ) فقط في الحالات التي ينص عليها القانون ، وشريطة أن الجمهور أو عميل البلديةسيتم تعويض جميع الخسائر التي قد تلحق بالمورد (المنفذ)فيما يتعلق بتنفيذ عقد الدولة أو البلدية. (المادة 527 من القانون المدني للاتحاد الروسي)
ما لم ينص القانون أو عقد الولاية أو البلدية على خلاف ذلك ، فإن الخسائر التي يتكبدها المورد (المنفذ) فيما يتعلق بأداء الدولة أو عقد البلدية يتم تعويضها من قبل العميل الحكومي أو البلدية في موعد لا يتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ التحويل من البضائع وفقًا لعقد الولاية أو البلدية. (المادة 533 من القانون المدني للاتحاد الروسي).
مرسوم مصلحة مكافحة الاحتكار الفيدرالية لمنطقة الشرق الأقصى بتاريخ 17 أبريل 2009 N F03-1339 / 2009 في القضية N A59-325 / 2008
جوهر الخلاف
نظرًا لأن المحكمة أنشأتها ، فقد أوفى المقاول بالتزاماته بشكل صحيح بموجب عقد الدولة وضمن وصول السفينة في الوقت المناسب إلى الميناء للتحميل. على الرغم من ذلك ، لم يتم تسليم السفينة للتحميل لمدة 20 يومًا أخرى. كان سبب تسليم البضاعة في الوقت المناسب من قبل العميل الحكومي تقاعس العميل ، الذي لم يضمن تسليم الشحنة في الوقت المناسب. كان هذا التوريد غير المناسب للبضائع ناتجًا عن ديون العميل الحكومي لطرف ثالث ، والذي ينفذ شحن البضائع للعميل الحكومي (التفريغ والتخزين والتحميل على نقل العميل) ، والتي بموجب شروط الاتفاقية المبرمة مع الدولة يحق للعميل عدم المضي في إصدار البضائع في حالة وجود دين متأخر عن سداد مقابل الخدمات.
بموجب قرار محكمة التحكيم الابتدائية ، الذي لم يتغير بقرار محكمة الاستئناف الخامسة للتحكيم ، تم استيفاء مطالبة الشركة بالكامل.
رُفض استئناف النقض.
بما أن العميل لم يثبت عدم ذنبه في أداء غير لائقالالتزامات بموجب عقد الدولة ، والمقاول ، بدوره ، قدم دليلاً على حقيقة غرامات التأخير للسفينة ومقدار الأضرار الناجمة ، ثم يخضع المبلغ المتنازع عليه (5،481،829 روبل. 20 كوبيل) للاسترداد لصالح السفينة. المدعي على أساس المواد 15 و 401 و 533 من القانون المدني RF والمواد 198 - 208 KTM RF.
علاوة على ذلك ، وكما ورد بشكل صحيح في قرار المحكمة الابتدائية ، لم يقدم المدعى عليه دليلاً على أنه بقبوله الالتزامات ذات الصلة بموجب العقد ، لقد تأكد من أن لديه القدرة على الوفاء بها بشكل صحيح ولم يكتشف الأسباب التي من شأنها أن يكون من الصعب الوفاء بالالتزامات.
3- لا يشكل التناقض بين البضائع المسلّمة بموجب العقد واختصاصات العقد دائمًا أساس إنهاء العقد (المادة 450 من القانون المدني للاتحاد الروسي)
المرسوم الصادر عن دائرة مكافحة الاحتكار الفيدرالية لمنطقة موسكو بتاريخ 23 يناير 2013 في القضية N A40-87734 / 11-76-566
جوهر الخلاف
وفقًا لنتائج مزاد مفتوح بين الوكالة (عميل الدولة) ، سميت كلية كالينينغراد الإقليمية للموسيقى باسم ف. S.V. Rachmaninov (المستفيد) ، أبرمت شركة Blutner LLC (المقاول بموجب عقد الدولة) عقدًا حكوميًا رقم 13 ، والذي تعهد المقاول بموجبه بتزويد المستفيد بآلات البيانو الكبيرة وفقًا للشروط المرجعية لعقد الدولة .
أثناء فحص آلات البيانو الموردة بموجب العقد ، تم وضع قانون وإجراء فحص ، تم بموجبه تحديد عدد من التناقضات تحديدسلمت آلات البيانو بالخصائص المنصوص عليها في الشروط المرجعية للعقد.
طالب عميل الدولة بأن يدفع المقاول غرامة لخرق العقد بسبب عدم استبدال البيانو بسلع ذات نوعية جيدة وإنهاء عقد الدولة.
في ضوء رفض المقاول استبدال البيانو ودفع غرامة وإنهاء العقد ، رفع العميل دعوى قضائية ضد المقاول لاسترداد غرامة قدرها 1،310،400 روبل لانتهاك الالتزامات بموجب عقد الدولة. وإنهاء هذا العقد.
ونفت محكمة التحكيم في موسكو ادعاءات المدعي. محكمة محكمة الاستئنافأيدت قرار المحكمة الابتدائية.
كما وجدت محكمة النقض عدم وجود أسباب لإلغاء الإجراءات القضائية.
وفقًا للفقرة الفرعية 1 من الفقرة 2 من المادة 450 من القانون المدني للاتحاد الروسي ، بناءً على طلب أحد الطرفين ، يجوز تعديل العقد أو إنهاؤه بقرار من المحكمة ، بما في ذلك في حالة حدوث خرق مادي لـ العقد من قبل الطرف الآخر.
كخرق مادي للعقد ، يشير العميل إلى فشل المقاول في توفير آلات البيانو الكبيرة للحفلة الموسيقية بالخصائص المحددة في الشروط المرجعية للعقد. في الوقت نفسه ، لم يتم تقديم دليل على أن الانحرافات الثمانية الحالية تعقد بشكل كبير استخدام آلات البيانو الموردة وتسبب ضررًا كبيرًا للمستفيد في مواد الحالة.
المحاكمتوصلوا إلى استنتاج صحيح مفاده أن المدعين لا يحق لهم توقع توريد البيانو بجميع الخصائص المدرجة في الاختصاصات ، حيث لم يكن هناك في البداية أي منتج في السوق يتوافق تمامًا مع الشروط المرجعية. تتوافق آلات البيانو الموسيقية الكبيرة التي يقدمها المدعى عليه مع المواصفات الفنية في معظم خصائصها ، كما أن الانحرافات الحالية غير مهمة ولا تؤثر على جودة السلع وخصائصها الاستهلاكية والوظيفية.
يُفترض أن يكون انتهاك المورّد لشروط العقد كبيرًا في حالات تسليم البضائع ذات الجودة غير الملائمة مع وجود عيوب لا يمكن إزالتها في غضون فترة مقبولة لدى المشتري ، أو الانتهاكات المتكررة لشروط تسليم البضائع.
انطلقت المحاكم بحق من حقيقة أن مواد القضية لا تحتوي على أدلة على تسليم بضائع ذات جودة غير كافية وتأكيد انتهاك كبير من قبل المدعى عليه لشروط عقد الدولة و الاختصاصاتله.
وهكذا ، خلصت المحكمة إلى أن المدعين لم يثبتوا حدوث انتهاك كبير لشروط العقد من قبل المورد ، ووجود انحرافات في 8 خصائص في البضائع المسلمة ليس في حد ذاته أساسًا لإنهاء عقد الدولة.
4. في حالة انتهاك شروط تنفيذ العقد ، يجوز تخفيض العقوبة المنصوص عليها في العقد (المادة 333 من القانون المدني للاتحاد الروسي)
في الختام ، أود أن أشير إلى أن المحاكم تطبق "بنشاط" أحكام المادة 333 من القانون المدني للاتحاد الروسي وإلى حد كبير (في بعض الحالات - عشرات المرات) تخفض مقدار العقوبة المطلوبة في طلب المقاول بموجب العقد.
المرسوم الصادر عن دائرة مكافحة الاحتكار الفيدرالية لمنطقة فولغا فياتكا بتاريخ 25 ديسمبر 2012 في القضية N A28-1925 / 2012: تم تخفيض العقوبة التعاقدية بموجب العقد بقرار من المحكمة من 5،836،798 روبل 96 كوبيل أعلنها عميل الدولة إلى 800،000 ( ثمانمائة ألف) روبل.
المرسوم الصادر عن دائرة مكافحة الاحتكار الفيدرالية لمنطقة موسكو بتاريخ 25 ديسمبر 2012 في القضية N A40-36605 / 11-110-290: تم تخفيض العقوبة التعاقدية بقرار من المحكمة من 137.022.746 روبل أعلنها عميل الدولة. يصل إلى 2152.320 روبل 80 كوب.
________________________
بإيجاز كل ما سبق ، يمكننا القول أنه في العلاقة بين "الدولة العميل - المقاول" ، يأخذ الأخير موقفًا أضعف وغالبًا ما يضطر إلى الموافقة على شروط غير مواتية لتنفيذ العقد.
تُظهر ممارسة تنفيذ أمر الدولة أن العميل الحكومي ليس هو الطرف المقابل الأكثر ملاءمة ، وليس الطرف المقابل المرن على الإطلاق لمؤسسة تجارية.
الشروط الصارمة للعقد ، والتي ، وفقًا للقانون ، لا يمكن تغييرها ، والمتطلبات الصارمة للمقاول وعدم الاهتمام ، وغالبًا ما تؤدي قدرة العميل الحكومي على الوفاء بالتزاماته بموجب العقد ، إلى خلق عقبات أمام المقاول في أداء العقد ويؤدي إلى تكاليف اضافية. ونتيجة لذلك ، فإن "الفوز بالمزاد" لا يعني تحقيق ربح كبير.
في الوقت نفسه ، لا ينبغي لأحد أن ينسى أن "عميل الدولة" ، من الناحية النظرية ، هو مجرد طرف مقابل آخر ، يجب أن يكون مسؤولاً بالكامل عن انتهاك التزاماته. يمكن للمرء فقط أن يأمل ذلك اساس نظرىلن تتعارض مع ممارسة تطبيقها.
في المقابل ، نأمل أن تساعد قرارات المحكمة المذكورة أعلاه المقاولين على تجنب الأخطاء والنزاعات أو الفوز بهذه النزاعات بنجاح ، باستخدام الحجج من الممارسة القضائية التي تم تطويرها بالفعل لصالحهم.
جميع أحكام هذه الرسالة تنطبق بالتساوي على أمر البلدية ، العميل البلدية.
المادة من إعداد:
فيرا شاليبينا - مستشارة قانونية Alta-via
خذ لك
لقد وجد العملاء طرقًا جديدة لتجنب دفع العطاءات. ماذا يجب أن تفعل الأعمال؟
رئيس مكتب المحاماة Belik G.P. جالينا بيليك
"في أغسطس من العام الماضي ، فزنا بمناقصة لتزويد مدرسة في منطقة فولغوغراد بغلاية مقابل 350 ألف روبل ، وتم تسليم المعدات في الوقت المحدد. لكننا ما زلنا لم نحصل على رواتبنا! الدافع وراء ذلك هو حقيقة أن الميزانية يُزعم أنها لم تخصص أموالاً. ولكن كيف تم الإعلان عن المناقصة بعد ذلك؟ - المدير التجاري لـ "BorKotloMash" الكسندر دوكوتشايف مندهش. - لم نخسر هذه الـ 350 ألف فقط. نظرًا لحقيقة أننا فقدنا هذه الأموال في مبيعاتنا ، لم نتمكن من المشاركة في العديد من المناقصات الأكبر - مقابل عدة ملايين روبل. وبلغت الأرباح الضائعة مئات الآلاف من الروبلات. لكن بموجب العقود الحكومية ، لا يُفترض حتى أن يتم تعويضها ".
بدأت التأخيرات وعدم السداد بموجب أمر الدولة منذ عدة سنوات. لكن الطرق التي يجدها العملاء لتجنب الدفع كليًا أو جزئيًا قد تغيرت. كيفية التعامل معها؟
ما الطرق التي يجدها العملاء لتجنب دفع الأعمال
لقد أثار DF بالفعل موضوع عدم الدفع بناءً على أوامر حكومية: لقد توقع المنشور هذا الاتجاه أكثر من ذلك. ومع ذلك ، إذا كان الأمر يتعلق بإجراءات قانونية تمامًا في هذا المجال: الدفع مقابل الإمدادات على أجزاء ، وتقليل حجم الطلبات الحكومية ، وتقليل متوسط مبلغ الدفع ، فإن الأعمال التجارية اليوم تواجه طرقًا جديدة يخترعها العملاء من أجل عدم الدفع مقابل العقد المكتمل. فقط في ممارستي مؤخرًا كانت هناك 5 حالات. دعونا ننظر في أهمها.
حالة 1.طوال عام 2016 ، انقلب عمل شركة التنظيف التابعة لـ Ekaterina Snopova رأسًا على عقب: هدد العقد المبرم مع أحد مستشفيات فورونيج مقابل عدة ملايين بالتحول إلى خسائر بدلاً من الربح.
تقول إيكاترينا سنوبوفا: "لقد عملنا حتى الصفر لعدة أشهر". - جمعت إدارة المستشفى عمولة من موظفيها ، ووجدت أن تنظيفنا غير مرض كما يُزعم. أو أزلنا الثلج من الشارع في المساء ، وسقط مرة أخرى في الصباح ، وصرح العميل أننا لم نفعل شيئًا. ورفض أن يدفع لنا خدمات مقابل 250 ألف روبل. كرر الوضع نفسه لعدة أشهر متتالية. اضطررت إلى إرسال موظفيي لإعادة التنظيف. هل يمكنك تخيل مقدار الأعصاب والقوة التي ابتعدت عن جانبهم؟ نفس الشيء مع المعدات - قادوها عدة مرات لإزالة الثلج. كان على المدير أن يبقي الوضع تحت السيطرة طوال الوقت: لقد كانت منشغلة فقط بحقيقة أنها كانت تتواصل مع المستشفى.
لقد أصبح عقد عمولة من موظفيهم (أي الأشخاص المهتمين بعدم الدفع مقابل عمل المورد) مؤخرًا ممارسة شريرة. بحسب الدولة و المناطق البلديةيحق للعميل التحكم في أداء العمل (أو تسليم البضائع) من قبل المقاول بمساعدة كل من لجنة داخلية وبمشاركة خبراء خارجيين. ولكن لماذا إشراك هذا الأخير ، إذا كان بإمكانك دعوة مدير التوريد الخاص بك ، وعدد قليل من الأشخاص الآخرين وإرشادهم للعثور على "عيوب" في عمل المقاول؟ وفي النهاية ، لا تدفع له الوظيفة.
الحالة 2.كان من المفترض أن تكمل شركة Rosstroy الإصلاحات داخل المبنى الجديد في 45 يومًا. ومع ذلك ، لم يسمح أصحاب المبنى للمقاول بدخول أراضيهم لمدة 40 يومًا (على الرغم من أنهم أصدروا تصريحًا رسميًا). بالطبع ، خلال الأيام الخمسة المتبقية ، لم تتعامل Rosstroy مع نطاق العمل بأكمله. العميل للتأخير يأمل في تقليل مبلغ السداد بأكثر من النصف. نتيجة لذلك ، كان من الممكن حل المشكلة عن طريق اتفاق ودي ، ولكن الأعصاب والوقت قد تم بالفعل.
"بشأن نظام العقود في مجال شراء السلع والأشغال والخدمات لتلبية احتياجات الدولة والبلديات" (دخلت التغييرات حيز التنفيذ في 8 أبريل 2017).
كيف يمكن أن يتم الدفع للمقاول (المورد) بالكامل؟
التوصية 1. تنظيم إدارة المستندات بشكل صحيح عند تقديم العمل.غالبًا ما ينص العقد بوضوح ، بعد التوقيع على مستند معين (فاتورة أو إشعار شحن أو شهادة قبول) يتم سداده. إذا أعطيت ، بصفتك مقاولًا (موردًا) ، الورق القياسي الخاص بك للعميل للتوقيع وفقًا لسير العمل الحالي الخاص بك ، وليس في شكل مستند إبلاغ تحدده شروط العقد ، فيمكن للعميل التوقيع عليه بأمان و. .. لا تدفع. رسميًا ، سيكون على حق: فهو يتوقع "بحسن نية" مستندًا منك وفقًا للعقد.
كقاعدة عامة ، وفقًا لشروط العقد ، يكون تاريخ تسليم البضائع (أداء العمل) هو بالضبط تاريخ توقيع العميل على إشعار الشحن أو فعل قبول البضائع (العمل).
لمزيد من المعلومات حول استكمال هذه الوثائق وغيرها ، انظر.
التوصية 2. في حالة الأعمال المرحلية (التسليم) ، قم بتوقيع شهادات القبول بعد كل مرحلة مع قائمة إلزامية بما تم إنجازه (تسليمه). على سبيل المثال ، أجرى Rosstroy إصلاحات في مبنى المستشفى. بعد الانتهاء من الإصلاحات في أحد المكاتب ، انتقل إلى مكتب آخر دون التوقيع على أي مستندات مع العميل. جمع الأخير بسرعة عمولة من موظفيه ، وفحص المكتب الذي لم يتم إصلاحه بعد وذكر أن المقاول لم يفعل أي شيء هذا الشهر. لذلك ، يجب خصم المبلغ المدفوع عن هذه الفترة من التكلفة الإجمالية للعقد. سيكون من الصعب جدًا إثبات أنك ، في هذه الأثناء ، تقوم بتجديد مكتب آخر بضمير حي. لذلك ، من الضروري ليس فقط توقيع المستندات مع العميل في كل مرحلة وسيطة ، ولكن أيضًا للإشارة إلى ما تم إنجازه بالضبط (في هذه الحالة ، كان من الضروري الإشارة إلى عدد المباني التي تم تجديدها ، مع سرد أنواع العمل ).
علاوة على ذلك ، فإن مخطط الإجراءات هو نفسه عند توقيع المستندات بعد الانتهاء من نطاق العمل الكامل. لا يهم حجم المبلغ: لكل قسم من سعر العقد ، يلزم وجود نفس حزمة المستندات لدفع السعر الكامل.
التوصية 3. من جانبنا ، وقع على قانون بشأن الخدمات المقدمة (البضائع المسلمة) ، حتى لو رفض العميل القيام بذلك. دفع العميل Sheaf المبلغ بالكامل بموجب العقد في النهاية. لكن هذا حدث فقط بفضل إدارة المستندات المختصة. في حالة التنظيف (وعدد من الخدمات الأخرى) ، من الصعب جدًا إثبات بمرور الوقت ما إذا كنت تؤديها جيدًا حقًا. إذا رفض العميل التوقيع على عقد العمل المنجز ، معتبرا إياه من نوعية رديئة أو دون توضيح رفضك بأي شكل من الأشكال ، يجب عليك ، كمقاول (أو مورد) ، التوقيع على القانون من جانبك وتدوين ملاحظة بشأنه. أن العميل رفض التوقيع. قم بتكرار الفعل عن طريق البريد ، تأكد من الإشارة في الرسالة إلى أنه في مثل هذا التاريخ قمنا بإحضاره إليك بالفعل للتوقيع ، لكنك رفضت التوقيع عليه ، لذلك نرسل لك المستند مرة أخرى. سيشير رقم العنصر البريدي إلى أنك أوفت بالتزاماتك في الوقت المحدد.
إذا قمت بإزالة أي عيب بناءً على طلب العميل ، فقم بإحضار الفعل مرة أخرى إلى توقيعه ونسخه بالبريد للإشارة إلى أن العمل قد تم تنفيذه مرة أخرى.
إذا لم يُسمح لك ، بصفتك Rosstroy ، بأداء العمل ، فيجب عليك أيضًا إرسال خطاب مع طلب للقبول في العمل ، مع الإشارة إلى تاريخ الخطاب وتحذير العميل من أن التأخير قد يؤدي إلى تأخير في إكمال العمل بموجب العقد لخطأ العميل وتأجيل الموعد النهائي لفترة التأخير.
التوصية 4. كن مستعدًا لإشراك خبراء مستقلين لإثبات جودة عملك (جودة البضائع المسلمة). ولكن إذا كان العميل قادرًا على إثبات أن العمل قد تم بشكل سيئ ، فسيتم توقيعك من قِبل المحكمة فقط. ما الذي سيشير إليه العميل ، لإثبات ارتكابك لخطأ ما؟ فقط من أجل اختتام اللجنة ذاتها ، التي له الحق في تجميعها من موظفيه. من المهم أن تكون حاضرًا أثناء هذا الفحص. وإذا كنت لا توافق على استنتاجها ، فعليك إشراك منظمة مستقلة في أقرب وقت ممكن. سيكون عليك القيام بذلك على نفقتك الخاصة. لكنها ستكون أرخص مما لو كان عملك غير مدفوع الأجر بالكامل. علاوة على ذلك ، إذا كنت على حق ، فيمكن استرداد التكاليف في المحكمة.
ص 4 ، فن. 753 من القانون المدني.
كيف تجد خبير مستقل؟ يمكن أن يكون من أي منظمة خبيرة مرخصة للعمل في مجالك. على سبيل المثال ، يحق لغرفة التجارة والصناعة في منطقة فورونيج إجراء الاختبارات.
الخبرة المطلوبة - 5 سنوات على الأقل. قبل طلب الخدمة ، يمكنك التشاور مع المقاول واستخلاص استنتاجات أولية عما إذا كان الأمر يستحق إجراء فحص أو لن تكون النتيجة في صالحك على الأرجح. يمكنك أيضًا كتابة بيان حول التواجد أثناء الامتحان. للأسف ، وفقا للفقرة 8 من الفن. 94 من نفس القانون المتعلق بنظام العقود "يحق للعميل عدم رفض قبول النتائج مرحلة منفصلةأداء العقد أو البضائع المسلمة ... ، إذا أزال المقاول التناقض المحدد. أي ، إذا كان عملك يعتبر ذا جودة منخفضة وقمت بإعادته ، فقد لا يتم الدفع لك على أي حال: "يحق للعميل ألا يرفض" ، لكن له الحق في الرفض. لذلك ، من الأفضل بذل كل جهد ممكن للوفاء بشروط العقد على المستوى المناسب في المرة الأولى. وإذا لم يوافق العميل على ذلك - لإثبات أن العمل تم بحسن نية.
التوصية الخامسة: تأمين المخاطر في حالة بدء العمل قبل إتمام المناقصة.لسوء الحظ ، فإن واقع الأعمال الحديثة هو أن العديد من المتعاقدين يبدأون العمل بحكم الواقع ، ثم إضفاء الطابع الرسمي عليه بحكم القانون. في هذه الحالة ، يمكنك إبرام اتفاقية مبدئية مع فرد في بداية العمل ، وعندها فقط يمكنك استبدالها بعقد حكومي.
من غير المحتمل أن نكون قادرين على تغيير القواعد الحالية للعبة في نظام الدولة ، ولكن من الممكن الدفاع عن حقوقنا في إطارها إذا اتبعنا جميع التوصيات المذكورة أعلاه.
يمكن تنفيذ فعل القبول والتحويل بشكل حر.ومع ذلك ، قد يقدم العميل عديم الضمير مطالبات ، على سبيل المثال ، حول نقص المكونات أو توريد سلع أخرى ، أرخص ، أو ذات جودة أسوأ (حول أداء العمل ذي الجودة الرديئة أو حتى الإضرار بممتلكات العميل أثناء أداء العمل) . لذلك ، يجب على المقاول تحديد قائمة الأعمال ، ويجب على المورد تحديد خصائص البضاعة مع الخصائص الفردية(يمكن الحصول على المعلومات من كتالوجات الشركة المصنعة ، وصحيفة البيانات الفنية ، وتعليمات التشغيل ، ووثائق الضمان ، وشهادة المطابقة ، وما إلى ذلك). تعتمد درجة مواصفات خصائص البضاعة على تفاصيل البضاعة.
إلا الخصائص التفصيليةمن البضائع المنقولة (العمل) ، من الضروري الإشارة في القانون إلى أن البضائع أو نتيجة العمل قد تم فحصها وقبولها ، وليس لدى العميل أي مطالبات بالتكوين والمظهر والجودة ، ويمكن استخدام البضائع من أجل الغرض المقصود منها. إذا احتاج العميل إلى التحقق من وظائف البضائع ، فمن الأفضل قضاء بعض الوقت والتحقق من ذلك معًا ، ولكن التوقيع المستندات المطلوبةفي وقت اعتماده. إذا كان لدى العميل أي مطالبات ، فأنت بحاجة إلى معرفة كل شيء على الفور ، وإذا كنت توافق عليها ، فقم بإصلاح قائمة التصحيحات التي يجب عليك إجراؤها والتي ستؤخذ في الاعتبار عند التوقيع على قانون جديد. إذا كنت لا توافق على الادعاءات ، فضع على الفور بروتوكولًا للخلافات وصوّر جميع "العيوب".
قائمة التعبئة.نموذج بوليصة الشحن ( شكل موحد TORG-12) وتعليمات ملئه تمت الموافقة عليها بموجب المرسوم الصادر عن لجنة الإحصاء الحكومية في روسيا بتاريخ 25 ديسمبر 1998 رقم 132. يجب أن يتم توقيع بوليصة الشحن من قبل رئيس الشركة وكبير المحاسبين أو الأشخاص المفوضين من قبل (في هذه الحالة ، يجب أن تصدر السلطة بأمر أو توكيل رسمي ، ومن الأفضل إرفاق نسخة منها بالمستند الموقع). يجوز التوكيل غير موثق ، ولكن بشكل حر ، يوضح من يثق ، وبيانات جواز السفر وصلاحيات الشخص المؤتمن ، وعينة من توقيعه.
تخيل الموقف: لقد وقعت عقدًا ، وأكملت نطاق العمل بأكمله ، لكنك لم تنتظر السداد. يمكن أن يحدث هذا لأي شخص يقدم أنواعًا مختلفة من الخدمات ، ويحدث في كثير من الأحيان في الممارسة ، وبالتالي من الضروري معرفة السلوك في مثل هذه المواقف.
في هذه المقالة ، سنخبرك بما يجب عليك فعله إذا لا يدفع العميل وفقًا للعقدما إذا كان من الممكن جمع الأموال المكتسبة بأمانة وما هو مطلوب لذلك.
ماذا تفعل إذا لم يدفع العميل بموجب العقد
في الحالات التي يكون فيها الطرف المقابل لا يدفع، كثير من الناس ضاعوا ، لأنهم لا يعرفون ما هي السبل التي توجد من أجلها تحصيل الديون بموجب العقد. ومع ذلك ، هناك خوارزمية معينة من الإجراءات تسمح لك بالدفاع عن حقوقك بنجاح. فيما يلي خطواته الرئيسية:
- إيضاح أسباب عدم السداد. من المحتمل أن العميل لم يقم بالدفع فقط ، وربما يكون غير راضٍ عن جودة الخدمات ، ومواعيد التسليم ، وما إلى ذلك. في هذه الحالة ، تحتاج إلى توضيح جميع التعليقات وتصحيحها والحصول على أموال. قد يتضح أيضًا أن الطرف المقابل لم يتلق بالفعل مجموعة الخدمات الكاملة بموجب العقد (على سبيل المثال ، تأخر التسليم ، الفعل النهائيالعمل المنجز أو الوضع المماثل). لذلك ، أولاً وقبل كل شيء ، تحتاج إلى الاتصال بالطرف المقابل ومعرفة ما إذا كان يعلم أن الوقت قد حان لدفع ثمن الخدمات المقدمة ، وإذا كان يعلم ، فلماذا لم يفعل ذلك بعد. بناءً على الإجابة المستلمة ، من الممكن تشكيل المزيد من الخطوات ، ولكن هناك احتمال كبير بظهور سوء فهم عادي ، وسيتم حل النزاع بالفعل في هذه المرحلة.
- كتابة مطالبة. إذا لم يكن لدى العميل أسباب وجيهة لعدم دفع المال ، أو لم يتصل ولم يشرح أفعاله ، فستكون الخطوة التالية هي إعداد مطالبة رسمية. المطالبة هي بالفعل وثيقة مع قوة قانونية، التي تُخطر بها الطرف الآخر للنزاع بأنك لا توافق على الوضع الحالي وتريد تغييره. كيف تقدم مطالبة؟ أولاً ، حدد جميع الظروف: عند توقيع العقد ، ما الذي يتم تنفيذه وإلى أي مدى يتعلق بما إذا كان العمل قد اكتمل في الوقت المحدد. بعد ذلك ، صف التزامات الطرف المقابل: وفقًا للعقد ، فهو ملزم بدفع مبلغ معين من المال مقابل الخدمات المقدمة. تأكد من الإشارة إلى أن العمل قد اكتمل بالكامل ، ولكن لم يتم استلام الدفعة بعد. المتطلبات - القسم التالي من المطالبة - لدفع جميع الديون بموجب الاتفاقية إلى الحساب الجاري المحدد ، مع الإشارة إلى فترة السداد. خلاف ذلك ، يحتفظ الطرف المتقدم بالحق في رفع دعوى. بالإضافة إلى ذلك ، ستجمع المحكمة أيضًا الفوائد على استخدام الأموال وتكلفة التقاضي. في نهاية المطالبة ، يتم تقديم قائمة بالوثائق التي تؤكد موقف المدعي. قد تكون هذه نسخة من العقد ، وعمل موقع تم إنجازه ووثائق أخرى متعلقة بالقضية.
- تحضير الدعوى. رغم مطالبة لاسترداد الديون بموجب عقدهي وسيلة فعالة إلى حد ما لحماية حقوقك في نزاع مع عميل ، فهي لا تسمح لك دائمًا بتحقيق النتيجة المرجوة. لذلك ، فإن الخطوة التالية في الإجراء هي إعداد بيان الدعوى لمحكمة التحكيم. في كل من الدعوى والدعوى ، يتم تقديم بيانات مماثلة فقط بيان الدعوىمتطلبات أكثر رسمية وأكثر صرامة لذلك يوصى بإشراك محامٍ لإعدادها. يبقى جوهر الدعوى كما هو: كان هناك اتفاق بين المدعي والمدعى عليه ، والذي أوفى أحد الطرفين (المنفذ) بالكامل ، ورفض الطرف الآخر (العميل) الوفاء به. كل هذا مدعوم بالوثائق ذات الصلة التي تؤكد موقف المدعي.
- الاستئناف أمام محكمة التحكيم. يتم تقديم الدعوى المنتهية إلى محكمة التحكيم في مكان تسجيل شركة العميل ، وفي حالة عدم وجود أخطاء في إعدادها ، يتم قبولها للنظر فيها. عند تحديد موعد الاجتماع ، يجب على المدعي أو من ينوب عنه الحضور أمام المحكمة ، وتأكيد المعلومات الواردة في الدعوى ، وإقناع القاضي بأن الحقيقة في صفه. إذا نجح ذلك ، فسوف تسترد المحكمة من العميل الأموال المستحقة ، وكذلك أموال إضافيةإذا كانوا في المطالبة.
وعلى الرغم من ما ورد أعلاه إجراءات تحصيل الديون بموجب العقدليس الوحيد الممكن ، فمن المستحسن الالتزام به باعتباره الأكثر فاعلية لتحقيق الهدف.
هل يمكن استرداد الدين إذا تم تقديم الخدمات بدون عقد؟
غالبًا ما تكون هناك مواقف عندما يعمل الطرفان دون اتفاق رسمي ، مستندة تعاونهما على الاتفاقات الشفوية. كما هو الحال في أي مكان آخر ، يمكنك هنا مواجهة عدم سداد من العميل ، ولكن إثبات قضيتك أكثر صعوبة: لا توجد مستندات تؤكد وجود علاقة عمل بين الطرفين. في الوقت نفسه ، ينص التشريع على أن عدم وجود عقد لا يمكن أن يكون سببًا لعدم دفع الأموال مقابل العمل المنجز. ولكن في مثل هذه الحالات ، سيحتاج المقاول إلى شخص مؤهل ، لأنه سيتعين عليه إثبات حقيقة التعاون من خلال تأكيد الخدمات التي تم تقديمها. فقط المحامي ذو الخبرة الذي تعامل سابقًا مع مثل هذه النزاعات يمكنه التعامل مع هذا.
استنتاج
إذا رفض العميل الدفع مقابل الخدمات المقدمة ، فيمكن استرداد الأموال المستحقة منه. لكن عليك أولاً التفاوض ، واسأل لماذا لم يتم الدفع ، وإذا لم ينجح ذلك ، فانتقل إلى دعوى. سيساعد في جميع مراحل النزاع
في كثير من الأحيان ، بالفعل في مرحلة تنفيذ عقد الدولة ، ينتهك الأطراف التزاماتهم. انتهاك نموذجيمن جانب العميل الدولة هو التأخير في السداد. الموردين يدافعون عن حقوقهم. دعونا نرى ما هي القرارات التي تتخذها المحاكم في مثل هذه الحالات.
الإخلال بالمواعيد المحددة للوفاء بالالتزامات المالية
قام المورد بتسليم البضائع للعميل وفقًا للعقد ، وكان العميل بطيئًا في الدفع ، محاولًا تأخير الوفاء بالتزاماته قدر الإمكان. تقدم المورد بطلب إلى محكمة التحكيم للدفاع عن حقوقه واستلام الأموال.
حقيقة تسليم البضائع للعميل الحكومي بموجب عقد بمبلغ 6011365 روبل. وأكدت بوالص الشحن وعملية قبول ونقل البضائع. وبالتالي ، يتم توثيق التزامات العميل بدفع ثمن البضائع المستلمة.
بدوره ، ارتكب العميل انتهاكًا للالتزام النقدي بسداد الدين. لذلك ، وطبقاً للعقد ، طالب المورِّد بدفع غرامة على التأخر في دفع ثمن البضائع.
بالإضافة إلى ذلك ، وفقًا للعقد ، يتم تحديد مدة إعادة الضمان في غضون 10 أيام من تاريخ تسليم البضاعة ، ولكن ليس قبل تاريخ انتهاء صلاحية العقد.
في الوقت نفسه ، يتبين من ملف الحالة أن المورد أوفى بالتزام التسليم بتاريخ 2014/04/24 ، والذي أكده القانون ، انتهى العقد ، لكن العميل أعاد الضمان فقط في 2014/09/06.
وبالتالي ، قدم المورد أيضًا مطالبات لاسترداد رسوم غرامة التأخر في إرجاع الضمان.
استوفت المحكمة جميع متطلبات المورد (قرار محكمة الاستئناف الثامنة عشرة بتاريخ 20 يناير 2015 رقم 18AP-14989/2014).
الرفض الخاطئ للدفع
تم إبرام عقد بين عميل الدولة والمؤسسة الموردة لتوريد البضائع للاحتياجات الفيدرالية.
تم تسليم البضاعة وفقًا لشروط العقد ، ولا توجد شكاوى حول الجودة ، تم توقيع شهادات القبول.
ومع ذلك ، رفض العميل دفع ثمن البضائع ، مشيرًا إلى تقليص حدود التزامات الميزانية وحاول إنهاء العقد من جانب واحد.
في الوقت نفسه ، لم يخطر العميل المورد مسبقًا بالتغييرات في بياناته الفرص الماليةولم يعلق قبول البضائع.
تعتقد FAS أن تصرفات عميل الدولة غير قانونية. لا يمكن الرفض الأحادي للوفاء بالالتزامات إلا في حالة حدوث خرق مادي للعقد من قبل الطرف الآخر.
علاوة على ذلك ، إذا كان الفعل وكالة حكوميةفيما يتعلق بتخفيض حد التزامات الميزانية الذي تم اعتماده بعد قبول البضائع ، لا يحق للعميل الإشارة إلى هذا الظرف كأساس لرفض الدفع.
من مواد قرارات المحكمة المماثلة ، يمكننا أن نستنتج: إذا لم يتمكن عميل الدولة من إثبات الانتهاكات الجسيمة من قبل مورد عقد الدولة فيما يتعلق بجودة عنصر الشراء المقدم ، إذن الرفض من جانب واحدمن الدفع لا يمكن اعتباره شرعيًا.
إن إشارة العميل إلى حقيقة أن حد التزامات الميزانية قد تم تخفيضه بالنسبة له لا يمكن أن تكون بمثابة أساس لرفض طلبات الموردين - مبالغ الدفع مقابل البضائع المسلمة ، ونتيجة العمل المنجز والخدمة المقدمة ، بالإضافة إلى الغرامات المتأخرة التي يتم تحصيلها من العملاء (قرار FAS MO بتاريخ 16 سبتمبر 2011 رقم A40-73055 / 10-29-613).
في الممارسة محاكم التحكيمنتفق مع هذه الاستنتاجات من FAS.
ربط فترة السداد باستلام التمويل من الموازنة غير قانوني
أخطر العميل المورد بأنه سيدفع ثمن البضائع المسلمة عندما يستطيع ذلك. التمويل من الميزانية تأخر ل مصطلح غير محدد. تم إجبار المورد على الذهاب إلى المحكمة.
من وثائق المناقصة ونص عقد توريد البضائع ، يترتب على ذلك أن مدة السداد للبضائع المسلمة ترجع إلى استلام العميل للتمويل من الميزانية.
انتباه! لا يحق للعميل اشتراط شرط السداد على استلام التمويل بموجب بند الميزانية ذي الصلة ، حيث لا يمكن أن يكون هذا الشرط اتفاقًا على مدة السداد.
تشير دائرة مكافحة الاحتكار الفيدرالية لمنطقة غرب سيبيريا ، في مرسومها المؤرخ 24 ديسمبر 2009 في القضية رقم A27-5495 / 2009 ، إلى أن استلام الأموال من الميزانية لتمويل مدفوعات العمل المنجز بموجب عقد البلدية ليس أمرًا الحدث الذي يجب أن يحدث لا محالة ، والذي وقع في هذه الحالة ، وليس بالمعنى المقصود في الفن. 190 من القانون المدني للاتحاد الروسي من خلال الموافقة على شروط الدفع.
التحكيم الثاني محكمة الاستئناففي القرار الصادر في 29.09.2010 في القضية رقم A31-3303 / 2010 يشير إلى أن الالتزام الناشئ عن عقد البلدية يجب أن يحتوي على شرط محدد بشأن مدة الدفع مقابل البضائع.
تم استيفاء متطلبات المورد.
الاستنتاجات
استعرضناها مواقف نموذجيةعندما يخالف العميل بوضوح متطلبات القانون للوفاء بالتزاماته بموجب العقد. لسوء الحظ ، هذه ممارسة شائعة إلى حد ما.
في مثل هذه الحالات ، تتخذ محاكم التحكيم جانب المورد بشكل لا لبس فيه إذا قدم مستندات داعمة تشير إلى أنه ، من جانبه ، قد أوفى بالالتزامات المنصوص عليها في العقد.
سيحدد الوقت ما إذا كان سيتم إنشاء سجل للعملاء عديمي الضمير ، والذي تحدث عنه المشرعون لفترة طويلة. مثل هذا السجل من شأنه أن يساعد المشاركين في المشتريات العامة على تجنب العملاء عديمي الضمير بالفعل في مرحلة التحضير للمشاركة في المناقصات العامة. في غضون ذلك ، يمكنك مراقبة ممارسات التحكيم في مجال المشتريات العامة والتواصل مع الزملاء في اجتماعات الصناعة. وسيسهل ذلك عمل الموردين والمقاولين وفناني الأداء في مجال المناقصات العامة.
أولغا ستيبانتسيفا ،
دائرة الخبراء. المدارس
سوف تتعلم المزيد عن تنفيذ وتعديل وإنهاء عقد الدولة من تسجيل الفيديو للندوة عبر الإنترنت "خصوصيات تنفيذ وإنهاء عقد الدولة. إجراء الامتحان "، Kontur.School ، محاضر - خبير مناقصات O.A. بيروليا.